您的位置:法律快车 > 法律知识 > 保险法 > 保险合同类 > 合同知识 > 防水工程施工合同范本

防水工程施工合同范本

法律快车官方整理 更新时间: 2021-01-23 19:34:38 人浏览

导读:

随着建筑工程的增多,越来越多的建筑工程出现在大家面前,其中防水施工也是属于建筑工程中的一部分,也是一个重要的施工环节,一般做这一项都会签订防水工程施工合同的,接下来就由法律快车小编整理的关于防水工程施工合同范本的相关内容。

  随着建筑工程的增多,越来越多的建筑工程出现在大家面前,其中防水施工也是属于建筑工程中的一部分,也是一个重要的施工环节,一般做这一项都会签订防水工程施工合同的,接下来就由法律快车小编整理的关于防水工程施工合同范本的相关内容。

  一、防水工程施工合同范本

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方共同协商决定,由乙方负责甲方指定位置的房顶防水施工。为保证房顶防水工程的施工质量签订如下合同,确保双方共同遵守执行:

  (一)施工地址:xx大街中段北侧 (原财政楼西侧地,税楼东20米)。

  (二)施工标准:施工必须在保证不影响房屋的安全前提下进行。施工以解决防漏为主。

  (三)施工面积:以屋顶实际施工面积为准,经双方共同测量确认施工面积为300平方米。

  (四)单位面积收费标准:35元人民币/平方米

  (五)施工工程总金额:10500.00人民币元整

  (六)施工期限:自20xx年7月15日起至20xx年7月19日止。

  如遇降雨或因甲方原因而停工的,需经甲乙双方共同认定并签字后,工期予以顺延。因乙方自身原因导致逾期的,每逾期一日,日罚金人民币100整。

  (七)施工方式:乙方包工、包料。

  (八)施工要求:

  1、在施工过程中,应该把安全责任放在第一位,乙方负责所有的施工安全责任。乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作,造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。

  2、在施工过程中,乙方负责该栋楼住户在楼顶放置的太阳能等设施移位的协调及安全事宜,施工过程中损坏太阳能等设施的由乙方承担所有责任。

  3、在施工过程中,所产生的垃圾由乙方及时清理干净。

  4、乙方因施工造成的其他责任由乙方承担。

  (九)付款方式:甲方先付乙方定金,合人民币。待防水工程施工完毕后,经测试滴水不漏后,再付剩余全款,合10500.00人民币。

  (十)质保责任:

  1、乙方应保证使用材料的质量属实、保证施工质量达到优良。

  2、施工过程中或验收过程中,因乙方在材料质量、施工质量等方面的原因造成漏水的,乙方负责无偿补修直至验收合格。在施工过程中或验收过程中因漏水而损坏室内墙面,乙方负责无偿进行修复粉刷。因漏水造成的其他损失,由乙方负责赔偿。

  3、质保期责任:自防水工程结束并验收通过当日起算,最低质保期限为5周年。在没有人为破坏情况下,质保期内漏水的,乙方需免费在漏水24小时内到场进行施工整改和维修。因漏水而损坏室内墙面,乙方负责无偿进行修复粉刷。因漏水造成的其他损失,由乙方负责赔偿。

  (十一)其他未尽事宜,双方协商解决。

  (十二)本合同一式两份,甲乙双方各执6份。

  (十三)本合同自签订之日起生效。

  甲方签字: 身份证号码 : 联系电话:

  乙方签字: 身份证号码: 联系电话:

  年月日

防水工程施工合同范本

  二、工程施工纠纷如何处理

  对于无效的施工合同应根据实际履行情况和工程质量状况,采取停止履行、恢复原状、赔偿损失等不同的处理方式。

  另外,建设工程施工合同当事人也可以事先约定纠纷受理机关或在发生纠纷后选择有管辖权的法院或仲裁机关审理案件,但需要注意的的是当事人协议选择管辖法院,不得违反《民事诉讼法》对级别管辖的规定。如果建设工程施工合同未实际履行而发生纠纷时,法院管辖有特殊规定的,合同当事人应予遵守。

  三、装修纠纷找哪个部门处理

  1、消费者协会

  当消费者在装修的过程中遇到问题,又与装饰公司沟通未果时,我们便可以向消协投诉,拨打消费者协会的12315热线寻求帮助。

  2、行业协会

  当消费者遇到装修纠纷的时候,投诉到装修行业协会也是一种解决问题比较有效的途径。大部分行业协会都设有咨询投诉部门,开辟专用投诉电话。(可根据自己所在的城市,查询投诉电话。)

  3、媒体监督

  媒体监督是消费者不得已而为之的一个手段。当多方调解无效时,也可以采取向媒体投诉爆料的形式。有些正规的商家担心不良行为被公布,愿意积极配合解决问题。但媒体监督同样不具备强制力,特别是一些不在乎品牌形象的小公司,也会无视业主的要求,最终导致维权困难。

  4、法律途径

  当采用各种方法无法维护自身权益时,消费者只能使出终极手段--向法院提起上诉,要求装修公司或商家对侵权行为予以赔偿。一旦认定为企业的过错,法院判决具有法律上的强制性,企业也必须负起责任。

  以上就是法律快车小编整理的关于防水工程施工合同范本的相关内容,综上所述,我们知道签订合同就是为了保障双方之间的合法权益,尤其是对于建筑工程施工这么重大的项目,我们一定要签订好相关的合同。如果大家还有其他方面的问题,也可以来咨询法律快车。

引用法条

声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.

点赞
收藏
分享至

相关知识推荐